Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

12 1.2K 0
Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-hạnh phúc HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Số: 55/2008/HĐ-TVGS Về việc: Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng Cơng trình lắp đặt thiết bị Gói thầu số 02: Xây lắp trạm biến áp 180KVA - Cải tạo nâng cấp nhà xưởng thuộc đề án "Tăng cường lực đào tạo nghề năm 2008" Trường trung cấp nghề số 1/Bộ quốc phòng GIỮA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 1/BỘ QUỐC PHÒNG VÀ Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển Công nghiệp Thái Nguyên THÁNG 11 NĂM 2008 PHẦN I CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG: Căn Luật Xây dựng năm 2003; Căn Luật Đấu thầu năm 2005; Căn Nghị định số 58/2008/ NĐ- CP ngày 05 tháng 05 năm 2008 Chính phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn Nghị định số 99/2007/NĐ- CP ngày 13/ 06/ 2007 Chính ph? quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng; Căn Quyết định số 118/2007/QĐ-BQP ngày 01/8/2007 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc uỷ quyền định đầu tư số dự án đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng; PHẦN II CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2008 Trường trung cấp nghề số Bộ quốc phịng chúng tơi gồm bên đây: CHỦ ĐẦU TƯ ( VIẾT TẮT LÀ CĐT): Tên đơn vị: Trường dạy nghề số Bộ quốc phịng Đại diện: Ơng Nguyễn Thọ Trường Chức vụ: Hiệu trưởng Địa chỉ: Số 202 đường Quang Trung phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên Tài khoản số: 934010000042 Mở tại: Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên Điện Thoại : 0280.3846463 - Fax: 0280 3746126 bên TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (VIẾT TẮT LÀ TVGS) Tên giao dịch: Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển Công nghiệp Thái Nguyên Đại diện: Ông Lê Huy Nhỡn Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Sô đường Cách mạng tháng tám, TP Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên Số tài khoản: 102010000530497 Tại: Ngân hàng Công thương Thái nguyên Mã số thuế: 4600410421 Điện thoại: 0280.210257; Fax: 0280.654991 Thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 21 tháng năm 2005 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Là bên lại Chủ đầu tư TVGS gọi riêng Bên gọi chung Các bên Các bên thống thoả thuận sau: Điều Hồ sơ hợp đồng thứ tự ưu tiên: 1.1 Hồ sơ hợp đồng phận không tách rời hợp đồng, bao gồm ký kết hợp đồng, điều khoản điều kiện hợp đồng tài liệu sau: 1.1.1 Văn định thầu 1.1.2 Đề cương tư vấn giám sát hồ sơ lực kèm theo 1.2 Thứ tự ưu tiên tài liệu: - Nguyên tắc tài liệu cấu thành nên hợp đồng quan hệ thống thất giải thích tương hỗ cho nhau, có điểm khơng rõ ràng khơng thống bên có trách nhiệm trao đổi thống nhất.Trường hợp, bên khơng thống tứ tự ưu tiên tài liệu cấu thành hợp đồng để sử lý vấn đề không thống quy định sau: 1.2.1 Văn định thầu 1.2.2 Đề cương tư vấn giám sát hồ sơ lực kèm theo Điều Mô tả phạm vi công việc Chủ đầu tư đồng ý thuê TVGS đồng ý nhận thực công việc giám sát thi cơng xây dựng cho cơng trình: Gói thầu số 02: Cải tạo nâng cấp nhà xưởng thuộc đề án "Tăng cường lực đào tạo nghề năm 2008" Trường trung cấp nghề số 1/Bộ quốc phòng sau: Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình: a Kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật b Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng bao gồm: + Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình đưa vào cơng trường + Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình + Kiểm tra giấy phép sử dụng loại máy móc, thiết bị,cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng nhà thầu thi công xây dựng cơng trình c Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiệntheo yêu cầu thiết kế, bao gồm: + Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm phịng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền công nhận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho cơng trình trước đưa vào cơng trình + Trường hợp nghi ngờ kết kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực TVGS báo cáo Chủ đầu tư để tiến hành thực kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào cơng trình xây dựng d Kiểm tra giám sát trình thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm: + Kiểm biện pháp thi công nhà thầu thi công xây dựng cơng trình; + Kiểm tra giám sát thường xun có hệ thống q trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình triển khai cơng việc trường Kết kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát chủ đầu tư biên kiểm tra theo quy định; + Xác nhận vẽ hồn cơng; + Nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định Pháp luật quản lý chất lượng cơng trình xây dựng (Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 209/NĐ-CP Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD việc ban hành TCXDVN- 371:2006 nghiệm thu chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng) + Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, phận công trình, giai đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình xây dựng hồn thành cơng trình xây dựng; + Phát sai sót, bất hợp lý thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; + Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng phận cơng trình, hạng mục cơng trình cơng trình xây dựng có nghi ngờ chất lượng; + Phối hợp với chủ đầu tư bên liên quan giải vướng mắc, phát sinh thi cơng xây dựng cơng trình Điều Giá hợp đồng, tạm ứng 3.1 Giá hợp đồng: - Giá hợp đồng xác định theo: áp dụng công văn số: 1751/ BXD-VP Ngày 14 tháng 08 năm 2007, V/v cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Giá trị hợp đồng tạm tính là: 10.834.000,0 đồng (Bằng chữ: Mười triệu tám trăm ba mươi tư ngàn đồng chẵn./.) - Trong bao gồm chi phí để thực tồn cơng việc thể Điều [Mô tả phạm vi công việc] Điều [Trách nhiệm nghĩa vụ TVGS]; 3.2 Nội dung Giá Hợp đồng *Giá hợp đồng bao gồm: - Chi phí nhân cơng cho chun gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng - Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau họp, báo cáo; - Chi phí thực địa, chi phí lại tham gia vào trình nghiệm thu giai đoạn trường nghiệm thu chạy thử, bàn giao; - Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc tư vấn, … 3.3 Tạm ứng Thời gian chậm là: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Chủ đầu tư ứng cho TVGS tối đa 80% giá trị hợp đồng.( Nhưng không vượt kế hoạch vốn giao) Điều toán Hợp Đồng 4.4.1 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký biên nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng, CĐT toán tiếp cho TVGS giá trị hợp đồng lại ký Điều Thay đổi điều chỉnh giá hợp đồng 5.1 Chi phí phát sinh tính cơng việc TVGS gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu Chủ đầu tư 5.2 Kéo dài công việc lý từ phía CĐT Nhà thầu xây lắp Nhà cung cấp trình xây dựng Cơng trình Thời gian kéo dài tính bắt đầu sau tháng kể từ ngày bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình theo tiến độ Dự án phê duyệt (hoặc điều phê duyệt chỉnh) 5.3 Nếu trường hợp phát sinh có xu hướng phát sinh, TVGS thơng báo cho CĐT trước thực công việc Không có chi phí phát sinh tốn trừ CĐT chấp thuận văn trước tiến hành công việc Điều Tiến độ thực hợp đồng Theo tiến độ thi công nhà thầu xây lắp phê duyệt tổng thời gian thực 30 ngày kể ngày lễ tết ngày nghỉ Điều Trách nhiệm nghĩa vụ chung TVGS 7.1 TVGS đảm bảo tất công việc TVGS thực theo Hợp đồng phải phù hợp với Hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hành quy định tiêu chuẩn Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 7.2 TVGS phải đảm bảo giám sát thi cơng xây dựng cơng trình nhằm hồn thành tiến độ, thiết kế, đảm bảo chất lượng an toàn; 7.3 TVGS phải lập đề cương giám sát thi cơng xây dựng để trình Chủ đầu tư chấp thuận trước thực việc giám sát; 7.4 TVGS phải thực chịu trách nhiệm sản phẩm cơng việc Cơng việc thực TVGS phải nhà chun mơn có đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu Dự án 7.5 TVGS thực cách chuyên nghiệp công việc đề cập đến hợp đồng tất kỹ phù hợp, thận trọng, chuyên cần thích ứng với u cầu CĐT để hồn thành cơng trình, hạng mục cơng trình, gói thầu TVGS ln ln thơng báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến công việc giám sát thi công xây dựng theo hợp đồng cho Chủ đầu tư 7.6 TVGS có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng cơng trình, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đảm bảo thực tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng an toàn cơng trình, hạng mục cơng trình, gói thầu 7.7 TVGS xếp, bố trí nhân lực lực cần thiết danh sách CĐT phê duyệt 7.8 TVGS phải cam kết rằng, có yêu cầu Chủ đầu tư, TVGS cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm CĐT ấn định (kể ngày nghỉ) ngày hồn thành bàn giao Cơng trình 7.9 TVGS phải tuân thủ đạo hướng dẫn Chủ đầu tư, ngoại trừ hướng dẫn yêu cầu trái với luật pháp thực 7.10 TVGS có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định… với số lượng theo yêu cầu Chủ đầu tư 7.11 TVGS phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư pháp luật hoạt động nhân lực thực 7.12 TVGS phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định pháp luật; 7.13 TVGS phải bảo vệ lợi ích quyền lợi hợp pháp Chủ đầu tư q trình thực cơng việc mình; 7.14 TVGS phải tự thu xếp phương tiện lại, chỗ ăn phải làm việc xa trụ sở mình; 7.15 TVGS phải chịu hồn tồn trách nhiệm trước CĐT quan hệ giao dịch, thực công việc toán, toán theo Hợp đồng với Chủ đầu tư 7.16 Bồi thường thiệt hại lỗi gây q trình thực cơng việc; 7.17 TVGS phải có trách nhiệm cử người có đủ chuyên môn với Chủ đầu tư chứng minh, bảo vệ xác đầy đủ tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng cơng trình trước quan có liên quan q trình thực công việc theo hợp đồng này; 7.18 TVGS phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, mục đích tất tài liệu, thiết bị hay tài sản Chủ đầu tư trang bị cho có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng tình trạng hoạt động tốt; 7.19 TVGS phải có trách nhiệm thực tất nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoạt động kinh doanh như: đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, hoàn thành tất nghĩa vụ thuế 7.20 TVGS phải có trách nhiệm bảo mật tài liệu thông tin liên quan đến dự án; 7.21 TVGS phúc đáp văn yêu cầu đề nghị CĐT vòng ngày kể từ nhận yêu cầu đề nghị Điều Quyền nghĩa vụ chung chủ đầu tư 8.1 Chủ đầu tư phải thông báo định nhiệm vụ, quyền hạn người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình biết để phối hợp thực 8.2 Khi phát sai phạm chất lượng cơng trình xây dựng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình phải buộc nhà thầu dừng thi công yêu cầu khắc phục hậu 8.3 Chủ đầu tư cung cấp cho TVGS thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có khoảng thời gian sớm theo đề nghị TVGS; 8.4 Chủ đầu tư cung cấp cho TVGS (01) tất tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng ký kết với nhà thầu khác; 8.5 Chủ đầu tư hợp tác với TVGS tạo điều kiện đến mức tối đa cho TVGS trình thực hợp đồng; 8.6 Thanh tốn: CĐT tốn cho TVGS tồn giá hợp đồng theo quy định thỏa thuận hợp đồng 8.7 Thông tin: CĐT trả lời văn đề nghị hay yêu cầu TVGS vòng ngày làm việc 8.8 Nhân lực Chủ đầu tư: CĐT có trách nhiệm cử cá nhân có đủ lực chun mơn phù hợp với công việc để làm việc với TVGS 8.9 Chủ đầu tư bàn bạc tới thống trước định vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc TVGS Điều Nhân lực TVGS 9.1 TVGS phải cử người có đủ lực để làm đại diện điều hành công việc thay mặt cho TVGS 9.2 Nhân lực TVGS phải có chứng hành nghề, trình độ chun mơn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng nghề nghiệp, công việc 9.3 Nhân lực TVGS phải thực cơng việc giao khoảng thời gian cần thiết để đạt tiến độ dự án TVGS không thay đổi Nhân lực chưa chấp thuận trước Chủ đầu tư; 9.4 Chủ đầu tư có quyền yêu cầu TVGS thay nhân lực người cho quản lý không đủ lực, thiếu cận trọng công việc vắng mặt q ngày mà khơng có lý chưa chấp thuận Chủ đầu tư Khi đó, TVGS phải cử người khác có đủ lực thay vòng ngày nhận yêu cầu Chủ đầu tư, chi phí thay nhân TVGS tự chịu trường hợp TVGS khơng trì hỗn cơng việc 9.5 Trước thay đổi nhân TVGS phải có văn đề nghị với Chủ đầu tư trước ngày để Chủ đầu tư xem xét chấp nhận Điều 10 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng 10.1 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư 10.1.1 Tạm ngừng hợp đồng Chủ đầu tư Nếu TVGS không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư thơng báo tạm ngừng cơng việc TVGS yêu cầu TVGS phải thực sửa chữa sai sót khoảng thời gian hợp lý cụ thể 10.1.2 Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng TVGS : a) Bỏ dở công việc thể rõ ràng ý định không tiếp tục thực nghĩa vụ theo Hợp đồng b) Khơng có lý đáng mà lại khơng tiếp tục thực công việc theo Điều ( Tiến độ thực hợp đồng) c) Chuyển nhượng Hợp đồng mà thỏa thuận theo yêu cầu, d) Bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người ủy quyền người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo Luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện này, có trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, cách thơng báo cho TVGS trước ngày chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên, trường hợp Sau chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư tiếp tục hồn thành cơng trình đặt cho đơn vị khác thực Chủ đầu tư đơn vị sử dụng tài liệu TVGS đại diện TVGS thực theo hợp đồng 10.1.3 Quyền chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào lúc thuận tiện cho Chủ đầu tư, cách thông báo cho TVGS việc chấm dứt Hợp đồng Việc chấm dứt có hiệu lực sau ngày kể từ ngày mà TVGS nhận thông báo Chủ đầu tư Chủ đầu tư không chấm dứt Hợp đồng theo Khoản để tự thực công việc xếp để đơn vị tư vấn quản lý khác thực công việc 10.2 Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng TVGS 10.2.1 Quyền tạm ngừng công việc TVGS Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Điều 3(Giá hợp đồng, tạm ứng tốn) TVGS có thể, sau thơng báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn… ngày, tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ TVGS tạm ứng, toán theo điều khoản hợp đồng, tùy trường hợp mô tả thông báo Hành động TVGS không làm ảnh hưởng đến quyền lợi TVGS chi phí tài cho khoản tốn bị chậm trễ để chấm dứt hợp đồng theo Điểm 10.2.2 (Chấm dứt Hợp đồng TVGS) Nếu TVGS tiếp nhận chứng toán (như nêu Khoản tương ứng thông báo trên) trước thông báo chấm dứt hợp đồng, TVGS phải tiếp tục tiến hành cơng việc trở lại bình thường Nếu TVGS phải chịu chậm trễ chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, TVGS phải thông báo cho Chủ đầu tư có quyền: a) Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ vậy, việc hoàn thành bị chậm trễ b) Thanh tốn chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào giá hợp đồng Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư đồng ý định vấn đề 10.2.2 Chấm dứt Hợp đồng TVGS TVGS chấm dứt hợp đồng phải thông báo văn trước cho Chủ đầu tư tối thiểu ngày trường hợp quy định a) CĐT không toán khoản tiền đến hạn cho TVGS theo hợp đồng không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều (giá hợp đồng, tạm ứng tốn) vịng……ngày sau nhận thơng báo văn TVGS khoản toán bị hạn b) Chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng c) Do hậu kiện bất khả kháng mà TVGS thực phần quan trọng công việc thời gian không dưới… ngày d) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người ủy thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xẩy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Trong kiện trường hợp nêu trên, TVGS có thể, thông báo trước ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên trường hợp phần (d) TVGS thơng báo chấm dứt Hợp đồng Sự lựa chọn TVGS để chấm dứt Hợp đồng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khác thân theo Hợp đồng 10.3 Thanh tốn chấm dứt hợp đồng 10.3.1 Nếu xảy trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, bên thông báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng trước ngày 10.3.2 TVGS phải chuyển tài liệu mà thực thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Chủ đầu tư 10.3.3 Sau chấm dứt hợp đồng CĐT tiếp tục thực công việc đặt cho đơn vị khác thực CĐT đơn vị sử dụng tài liệu TVGS thực đại diện TVGS thực 10.3.4 Sớm sau thơng báo chấm dứt hợp đồng không muộn ngày sau đó, CĐT TVGS thảo luận xác định giá trị công việc tài liệu TVGS thực theo hợp đồng (Giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt) Trong vòng 30 ngày sau xác định Giá trị hợp đồng thời điểm chấm dứt, CĐT toán cho TVGS toàn số tiền Điều 11 Bồi thường giới hạn trách nhiệm 11.1 TVGS phải bồi thường tồn chi phí khắc phục thực tế gánh chịu tổn hại cho CĐT, nhân viên CĐT khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: 11.1.1 Hư hỏng tài sản mà hư hỏng này: a) Phát sinh lỗi TVGS b) Được quy cho thiếu trách nhiệm, cố ý vi phạm Hợp đồng TVGS, nhân viên TVGS người trực tiếp hay gián tiếp TVGS thuê 11.2 Trách nhiệm bồi thường TVGS theo quy định Chính phủ Quản lý chất lượng xây dựng cơng trình Điều 12 Bản quyền quyền sử dụng tài liệu 12.1 TVGS giữ quyền tất tài liệu báo cáo tài liệu khác thực nhân viên TVGS CĐT toàn quyền sử dụng tài liệu này, chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép TVGS 12.2 TVGS phải cam kết tài liệu báo cáo tài liệu khác TVGS lập cung cấp cho CĐT không vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ cá nhân bên thứ ba 12.3 CĐT không chịu trách nhiệm hậu từ việc khiếu nại tài liệu báo cáo tài liệu khác theo Hợp đồng vi phạm quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cá nhân hay bên thứ ba khác Điều 13 Việc bảo mật Ngoại trừ nhiệm vụ CĐT yêu cầu, TVGS không phép tiết lộ cho bên thứ ba công việc thơng tin liên quan đến Dự án, Cơng trình, Hạng mục cơng trình, gói thầu TVGS thực theo hợp đồng mà đồng ý trước văn Chủ đầu tư Điều 14 Bảo hiểm Để tránh rủi ro trách nhiệm nghề nghiệp, TVGS phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo qui định pháp luật Điều 15 Bất khả kháng 15.1 Định nghĩa bất khả kháng " Bất khả kháng" kiện sảy mang tính khách quan nắm ngồi tầm kiểm soát bên động đất, bão, lũ, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh có nguy sản chiến tranh thảm họa khác chưa lường hết trước yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam phù hợp với qui định Pháp luật 15.2 Thơng báo tình trạng bất khả kháng Nếu hai bên điều kiện bắt buộc khơng thể thực phần toàn trách nhiệm, cơng việc trường hợp bất khả kháng bị ảnh hưởng bên khác theo hợp đồng vịng ngày sau cố xảy bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên văn toàn việc chi tiết trường hợp bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc, thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ.Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, khơng áp dụng nghĩa vụ tốn bên cho bên theo Hợp đồng Một bên phải gửi thông báo cho bên khơng cịn bị ảnh hưởng tình trạng bất khả kháng 15.3 Trách nhiệm Bên trường hợp bất khả kháng Việc bên khơng hồn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Trong trường hợp xảy bất khả kháng thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo hợp đồng mình, cố phải giải sớm tốt với nỗ lực hai bên Điều 16 phạt vi phạm hợp đồng Đối với TVGS lỗi TVGS làm chậm tiến độ 15 ngày phạt 12% phần giá trị hợp đồng vi phạm Điều 17 Khiếu nại, tranh chấp trọng tài Nếu có phát sinh tranh chấp bên liên quan đến hợp đồng vấn đề phát sinh, bên phải tiến hành thương lượng để giải vấn đề cách hữu hảo Nếu thương lượng khơng có kết vịng 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bên đệ trình vấn đề lên Tịa án Nhân dân Trọng tài để xử lý tranh chấp theo qui định Pháp luật Quyết định Tòa án Nhân dân Trọng tài định cuối có tính chất bắt buộc với bên Điều 18 Quyết tốn hợp đồng 18.1 Quyết tốn hợp đồng Trong vịng 45 ngày sau nhận biên xác nhận Chủ đầu tư TVGS hoàn thành tất nghĩa vụ theo qui định hợp đồng, TVGS trình cho Chủ đầu tư dự thảo tốn hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận Điều 19 Điều khoản chung 19.1 Hai bên cam kết thực điều quy định hợp đồng 19.2 Hợp đồng lập thành 10 tiếng Việt Chủ đầu tư giữ tiếng Việt TVGS giữ tiếng Việt có giá trị pháp lý 19.3 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ... tiếp vật tư, vật liệu thi? ??t bị lắp đặt vào cơng trình xây dựng d Kiểm tra giám sát q trình thi cơng xây dựng cơng trình, bao gồm: + Kiểm biện pháp thi công nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình; ... thầu 1.2.2 Đề cương tư vấn giám sát hồ sơ lực kèm theo Điều Mô tả phạm vi công việc Chủ đầu tư đồng ý thuê TVGS đồng ý nhận thực công việc giám sát thi công xây dựng cho công trình: Gói thầu số... chung chủ đầu tư 8.1 Chủ đầu tư phải thông báo định nhiệm vụ, quyền hạn người giám sát thi công xây dựng cơng trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thi? ??t kế xây dựng cơng trình biết

Ngày đăng: 05/12/2015, 01:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

  • Số: 55/2008/HĐ-TVGS

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan